Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Договор на изготовление и монтаж лестницы образец

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1.

Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарных дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ.

Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1.

Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки.

Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

Источник: https://stylelife-mebel.com/dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-lestnitsy-obrazets/

Договор подряда на изготовление металлоконструкций

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Цены на материалы, работы и услуги по доставке устанавливаются согласно действующему в момент заключения договора прейскуранту цен. Сумма договора определяется в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

Указанная цена является окончательной и не может быть изменена иначе как по дополнительному соглашению сторон. 6.1.

В случае отказа Заказчика от исполнения договора до передачи ему изготовленного Изделия, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе от исполнения договора включая, но, не ограничиваясь работами по деталировке чертежа, замеру, услугам дизайнера, стоимости израсходованных материалов, а также возместить Исполнителю расходы, произведённые им до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть работы.

Форс – мажор. 9.1.

В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции. 5. Условия, сроки и порядок поставки. 5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении.

Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.
В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2.

Качество Продукции.

6.1. Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов).

При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7.
Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, по требованию которой экспертиза была назначена.

Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре.

7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой.

8.

Внимание Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом.

10.11. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «———————————»

ООО «Металкомпозит»

Юридический адрес: 301107, Тульская обл., Ленинский р-он, пос.

Шатск-1, стр 7/1, оф.

Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4.

В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке.

РФ.

8.2.

За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции.

Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

2.2. Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1. В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации.

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

2.4. Исполнитель выдает документ о качестве Продукции.

2.5. При изготовлении Продукции не допускается использование бывших в использовании материалов.

3.

Договор подряда № ____

на выполнение работ по производству металлоконструкций

г. Новосибирск «____» _____________ 2009г.

Общество с ограниченной ответственностью завод металлоконструкций», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________ __________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________ ________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.

Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

б) отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным;

в) назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

2.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.

Приложении.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

10.10. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч.

Источник: http://pravogarant23.ru/dogovor-podryada-na-izgotovlenie-metallokonstruktsij/

Договор изготовления металлоконструкций образец – Законники

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Конструктор документов Договоры Договор подряда Договор на изготовление металлоконструкций (изделий из металла): образец Договор на монтаж металлоконструкций является одной из разновидностей договора подряда.

Предмет этих отношений состоит в том, что подрядчик обязуется в определенный срок за плату произвести в интересах заказчика работы по монтажу металлических конструкций. Как следует подойти к заключению договора на монтаж металлоконструкций? Вопрос этот всецело определяется конкретной ситуацией, конкретными потребностями сторон.

Следует учитывать, что тщательная проработка ряда положений соглашения особенно значительно влияет на последующее выполнение работ.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: г. Новосибирск, . 4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.
4.3.

Важно

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 4.4.

Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика не позднее следующего дня после их обнаружения.

4.5.

За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки. 6. Форс – мажор 6.1.

Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 6.2.

В случае необходимости внесения изменения в график выполнения работ и поставок материалов, которые могут привести к увеличению сроков выполнения работ, эти изменения с соответствующим обоснованием согласуются сторонами в виде дополнения к договору. 4. Порядок и условия платежей 4.1.

Оплата суммы договора производится следующим образом: • Предварительная оплата в размере 70% от суммы договора, а именно 55 809,60 руб. ( пятьдесят пять тысяч восемьсот девять рублей шестьдесят копеек) не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора.

• Окончательный расчет в размере 30% от суммы договора, а именно 23 918,40 руб.

(двадцать три тысячи девятьсот восемнадцать рублей сорок копеек) не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ КС- 2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3. 4.2. Форма оплаты — безналичный расчет.

В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.
8.7.

Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования — путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора. 8.8.

Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора. 8.9.

В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора. 9. Форс – мажор. 9.1.

Внимание

Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте, указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

Источник: http://advokat55.com/dogovor-izgotovleniya-metallokonstruktsij-obrazets/

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец скачать

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора. 6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов).

При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком. 7. Сдача-приёмка Продукции. 7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу: 301107, Тульская обл.

, Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

Внимание Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей. 1.3.

Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования. 2. Условия выполнения договора. 2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ».
Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору. 2.2.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества, установленным Гражданским кодексом РФ.

5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям, указанным в Спецификации.
В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение ( ) дней с момента предъявления соответствующего требования Заказчиком. 5.4.

Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре. 7.3.

В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке.

В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке.
В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке.

В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой. 8. Ответственность сторон. 8.1.

  • Только на основании официального юридически значимого договора между клиентом и исполнителем можно требовать строгого исполнения всех обязательств с обеих сторон.
  • В частности исполнитель на основании договора обязан соблюдать сроки изготовления продукция, гарантировать качество, указать условия доставки, погрузки, оплаты и т.д.
  • Клиент на основании договора на изготовление металлоконструкций должен произвести своевременную оплату за весь спектр выполненных услуг, а также обеспечить максимально комфортные условия для исполнителя во время доставки готовой продукции, то есть подготовить место для выгрузки и указать удобное время для получения готовых металлоконструкций.
  • Договор составляется в двух экземплярах для каждой из сторон.

Процесс скачивания документа

Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 5. Обязательства Исполнителя 5.1. Выполняет своими силами и средствами все работы в объеме, в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре. 5.2.

Обеспечивает поставку оборудования и материалов, необходимых для производства работ, предусмотренных настоящим договором.
5.3. Выполнить любые дополнительные работы по взаимной договоренности с Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ.

В таком случае будет подписано дополнение к договору. 5.4. Устранить все дефекты в работах, выявленные в процессе их выполнения и приемки объекта, в течение 10 (десяти) банковских дней.
5.5.

Обеспечить в период проведения работ, выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в части выполняемых им работ.

Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также 1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ; 2. стоимость металлопроката; 3. стоимость расходных материалов; 4.

стоимость изготовления; 5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004; 6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору; 7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика. 4. Условия оплаты. 4.1.

Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре. 4.2.

Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке: * Авансовый платёж: — в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п.

3.2.

Источник: http://lic-r.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-metallokonstruktsij-obrazets-skachat/

Договор на изготовление и монтаж металлоизделий

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

ДОГОВОР

на изготовление и монтаж металлических конструкций

№ 010 от «6» марта 2017 г.

Открытое акционерное общество “Первое предприятие”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Иванова Алексея Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью “Второе предприятие”, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сидоровой Ольги Петровны, действующей на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется изготовить и смонтировать собственными силами, в установленный Договором срок: – Ограждение ДО-1 (H=600) ,

– Ограждение ДО-2 (H=600)


на объекте: «г.Солнечногорск, ул. Энтузиастов 20, ТРЦ “Комета”» в соответствии с расчетом стоимости изготовления и монтажа металлических конструкций (Приложение №1), протоколом соглашения о договорной цене на изготовление и монтаж металлических конструкций (Приложение №2), прилагаемых эскизов (Приложение №3), согласованных стронами.

1.2. По завершению работ Исполнитель сдает, а Заказчик принимает по Акту выполненные Исполнителем работы.

2. Стоимость предмета договора

2.1.

 Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании расчета стоимости изготовления и монтажа металлических конструкций и протокола соглашения о договорной цене на изготовление и монтаж металлических конструкций, являющимися неотъемлемыми частями договора, согласованными сторонами и составляет: 79 728,00 руб. ( семьдесят девять тысяч семьсот двадцать восемь рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18%: 12161 руб. 90 коп.

2.2. В случае если работы выполнены не в полном объеме, расчет производится по факту выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы, указанные в п.1.1. договора выполняются в течение 20 ( двадцати) рабочих дней ориентировочно в следующие сроки:

Начало работ: «03» апреля 2017 г.

Окончание работ: «23» апреля 2017 г.

3.2. Исполнитель приступает к выполнению работ в срок, установленный п. 3.1. договора, но не ранее:

3.2.1. Поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя согласно п. 4.1. договора.

3.2.2. Получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика о полной строительной готовности объекта для выполнения работ по настоящему договору.

3.3. В случае задержки платежей, предусмотренных п. 4.1. договора и неисполнения Заказчиком положений п. 3.2. договора, сроки выполнения работ сдвигаются пропорционально количеству дней задержки.

3.4. В случае необходимости внесения изменения в график выполнения работ и поставок материалов, которые могут привести к увеличению сроков выполнения работ, эти изменения с соответствующим обоснованием согласуются сторонами в виде дополнения к договору.

4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата суммы договора производится следующим образом:

•  Предварительная оплата в размере 70% от суммы договора, а именно 55 809,60 руб. ( пятьдесят пять тысяч восемьсот девять рублей шестьдесят копеек) не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора.

•  Окончательный расчет в размере 30% от суммы договора, а именно 23 918,40 руб. (двадцать три тысячи девятьсот восемнадцать рублей сорок копеек) не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ КС- 2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.2. Форма оплаты – безналичный расчет. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

5. Обязательства Исполнителя

5.1. Выполняет своими силами и средствами все работы в объеме, в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре.

5.2. Обеспечивает поставку оборудования и материалов, необходимых для производства работ, предусмотренных настоящим договором.

5.3. Выполнить любые дополнительные работы по взаимной договоренности с Заказчиком, если такая необходимость возникнет в ходе выполнения работ. В таком случае будет подписано дополнение к договору.

5.4. Устранить все дефекты в работах, выявленные в процессе их выполнения и приемки объекта, в течение 10 (десяти) банковских дней.

5.5. Обеспечить в период проведения работ, выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в части выполняемых им работ.

***
Шаблон документа доступен для загрузки по вышеуказанной ссылке или в библиотеках автоматических шаблонов, включенных в дистибутивы программ БЛИЦ Договор/Blitz Document.

Источник: http://blitz-doc.com/ru/dogovor/154-dogovor-na-izgotovlenie-i-montazh-metalloizdelij.html

Рольставни и роллеты!

Договор на изготовление и монтаж металлоконструкций образец

Договор подряда № _______  от ________________________ года

Индивидуальный предприниматель ____________________________________________________________ , действующий от своего лица в собственных интересах (далее Подрядчик), с одной стороны и _______________________________________________________  (далее Заказчик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор подряда (далее Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик выполняет работы, перечисленные в согласованной сторонами смете подрядных работ, являющейся неотъемлемой частью Договора (далее Смета), своими силами и средствами с использованием своих материалов и комплектующих, необходимых для передачи изделия, изготовленного по ГОСТ Р 50052-92 (далее Изделие),  в пользование Заказчика, а Заказчик своевременно принимает, заверяет и оплачивает работу Подрядчика на условиях Договора.

2.

Порядок и условия выполнения работ и расчетов по договору

2.

1 Наименование, объем, стоимость, сроки выполнения и место проведения работ, требующихся материалов и комплектующих указываются в Смете. Датой начала работ по Договору является первый рабочий день, следующий за датой внесения задатка.

2.

2 Задаток вносится Заказчиком наличными средствами в размере не менее _____ ( ____________________________ ) %  от общей суммы Договора указанной в Смете, оформление внесения задатка производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

2.

3 Способы выполнения работ Подрядчик определяет самостоятельно, в том числе принимая решение об использовании услуг субподрядчика, о чем Заказчик уведомляется обязательно, если такое требование установлено режимом доступа на объект Заказчика.

2.

4 Заказчик обязан обеспечить доступ на объект для беспрепятственного проведения работ Подрядчиком и  имеет право в любое время проверять их ход и качество, не вмешиваясь в его деятельность, если не нарушаются правила техники безопасности и распорядка.

2.

5 По факту выполнения работ, в том числе досрочно, Заказчик обязан принять готовое к пользованию Изделие. При приемке Подрядчик разъясняет заказчику основные правила использования Изделия и предостережения о последствиях их нарушений, передает в бумажном виде прилагающиеся к изделию паспорта, инструкции, сертификаты и составляет акт сдачи-приемки работ (далее Акт).

2.

6 Заказчик обязан подписать Акт непосредственно после его составления Подрядчиком, либо указать на наличие претензий.

Перечень претензий с их обоснованием, служащий причиной для отказа от подписания Акта, Заказчик обязан предоставить Подрядчику в письменном виде в срок до 3 (трех) рабочих дней с даты составления Акта Подрядчиком.

В противном случае, по истечении указанного срока,  работы считаются принятыми Заказчиком и Акт подписанным.

2.

7 После получения перечня претензий, в случае признания их обоснованными, Подрядчик обязан известить Заказчика о намерении устранить выявленные недостатки в срок не превышающий указанный в Смете как срок исполнения, начиная с первого рабочего дня после даты получения перечня претензий. По факту устранения всех недостатков из перечня претензий Заказчик обязан подписать акт.

2.

8 Окончательный расчет по Договору стороны производят сразу после подписания Акта. Общая сумма Договора за вычетом задатка вносится наличными средствами. Оформление окончательного расчета производится в письменном виде и заверяется подписями Сторон.

3 . Гарантийные обязательства

3.

1 Гарантийный срок обслуживания изделий, установленный подрядчиком составляет ___________________________________ месяцев и распространяется на все рабочие части, сборочные и крепежные узлы Изделия, за исключением: ________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

                                   (перечень исключений, ограничивающих гарантийные обязательства или изменяющих штатный порядок эксплуатации изделия)

3.

2 В случае выявления Заказчиком недостатков и неисправностей в период гарантийного срока обслуживания, Подрядчик  обязан безусловно их устранить за свой счет в срок не превышающий указанный в Смете, как срок исполнения; но только в случае, если причиной выявленных недостатков и возникших неисправностей не являются нарушения правил применения и эксплуатации Изделия, а также дополнительно оговоренные ограничения гарантийных обязательств и порядка эксплуатации перечисленные в п. 3.1 Договора.

4. Обстоятельства непреодолимой силы

4.

1 Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими или влияющими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, стихийные бедствия, несчастные случаи, дорожно-транспортные происшествия и другое.

4.2 Наступление обстоятельств должно быть надлежащим образом удостоверено полномочными органами государственного или местного управления или чрезвычайными органами, действующими или созданными после возникновения обстоятельств.

4.3 Сторона, не исполняющая свои обязательства в силу обстоятельств непреодолимой силы, должна направить другой Стороне письменное извещение об их наступлении в течение 3 (трех) рабочих дней, в противном случае Сторона теряет право на них ссылаться.

5. Заключительные положения

5.

1 Все неурегулированные и неупомянутые в тексте договора ситуации, споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, должны разрешаться путем переговоров между Сторонами.

В случае, если Стороны не придут к соглашению, то дело подлежит разрешению в суде в соответствии с действующими на момент заключения договора законами России.

5.2 Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Подрядчика. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они оформлены в письменном виде и удостоверены подписями Сторон.

Подрядчик: ___________________________________________Заказчик: ________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Адрес: _________________________________________Адрес: __________________________________________
 _______________________________________________ ________________________________________________
__________________________ ___________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(статус, ФИО, подпись)(статус, ФИО, подпись)

Смета подрядных работ к договору № _____ от __________________________ года

на объекте по адресу:Лист №

Изделие №ШиринаВысотаПрофильЦветТип монтажа
Размеры проемаАR39 (N)АR45 (N)БелыйБежевыйНа проемВ проем
Габариты изделияАR55m (N)СерыйКоричневыйКомбинированный
Расчетные
параметры
Общ. площадьВес полотнаAER42AER44/SAlutech StdВыносной
АER55m/SRAL ClassicВстроенный
Особенности

Источник: http://www.setroll.ru/article/contract-physical-person.html

Адвокат Ларионов
Добавить комментарий